承包合同集合5篇。
在这个经济进步迅速的时代,合同在我们的日常生活中起着至关重要的作用。它可以帮助双方保障自己的权益,那么如何签订合同才能降低风险呢?非常荣幸能为大家分享一篇关于“承包合同”的文章,以下内容仅供大家参考,希望大家积极关注!
承包合同 篇1
一、EPC总承包合同的内涵
EPC (Engineering Procurement Construct ion) 设计、采购、施工)工程总承包, 又叫做交钥匙承包,主要是指工程总承包商受业主委托, 依据工程总承包合同约定承包和负责工程的设计、采购、施工、试车实行这一全过程。在合同范围内,工程的质量、工期、造价、安全等都应由工程总承包商来管理。工程总承包项目, 包含设计、采购、施工、试车这四个阶段。
二、 EPC总承包合同的特点
EPC总承包合同模式下, 业主仅需管理和控制原则上的工程,只有总承包商才要对施工进行全程监控。一般来讲, EPC总承包合同的合同模式通常是固定总价的合同模式(合同范围发生变化或发生法律规定的不可抗力等造成影响除外)。所以, EPC 合同模式下, 针对项目业主, 经济风险和无法按期完成项目建设的风险都是由总承包商负责。而承担EPC合同模式下的工程项目实际上实在挑战EPC 总承包商的自身管理水平,具有高风险但也有可能获得高收益。
假如一个EPC 总承包商懂得控制和处理这些风险, 就可将投标报价中的风险费转为利润。EPC 总承包模式能够在工程建设方面发挥其先进技术力量、经验和组织管理能力的大承包商的优势,通过协调工程建设中的关系, 指挥和组织管理工程建设, 把握工程质量和进度, 实现可观的经济效益。对业主来说,以固定投资金额和项目开始投产的确定时间为前提, 可在预计的投资金额和投产时间的范围内实现创收,在建设工程的发包承包中采用EPC模式, 可让承包商承担项目的风险。这对于缺乏工程建设方面的专门技术力量的业主来说, EPC 合同模式有着明显的优势。
承包合同 篇2
农村集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的当事人,不服承包合同管理部门对承包合同纠纷的仲裁而提起诉讼。人民法院立案受理后,检察机关却根据仲裁法和经济合同法有关经济合同仲裁的规定,以法院“程序违法”为由提出抗诉。请问其做法是否正确?
依仲裁法第七十七条的规定,农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁不适用仲裁法的规定。目前农业承包合同仲裁全国尚未有统一的规定,根据大多数省市地方性法规的规定,当事人对农业承包合同仲裁裁决不服的,可以向人民法院起诉;只有少数地方性法规规定,农业承包合同仲裁实行“一裁终局”。因此,如果地方性法规规定,当事人可以依法起诉的,检察院的抗诉是没有法律依据的。
根据仲裁法第七十七条的规定,农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁另行规定,不适用仲裁法的规定。目前,农业承包合同的仲裁没有全国统一的规定,而是适用各地方性法规的规定。根据绝大多数省市地方性法规的规定,当事人对农业承包合同的仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。例如,天津市人大常委会通过的《天津市农村集体经济承包合同管理条例》第三十三条第二款的规定,当事人一方或者双方对仲裁决定不服时,可以在接到仲裁决定书之日起向人民法院起诉;逾期不起诉的,仲裁决定书即发生法律效力。只有极少数地方性法规规定,农业承包合同仲裁实行“一裁终局”。因此,如果地方性法规规定,当事人对农业承包合同仲裁裁决不服可以向人民法院起诉,法院受理不服承包合同管理部门对承包合同纠纷仲裁案件完全符合法定程序,检察院依据仲裁法和合同法的规定向人民法院提出抗诉是不当的。
承包合同 篇3
____________消防工程施工承包合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲、乙双方就甲方____________项目消防工程施工承包订立本合同,并在乙方完全同意本合同条款的前提下,本着互惠互利、相互信任、自愿平等的原则,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况:
一、工程名称:____________消防工程 。
二、工程地点:
三、承包方式和范围:
1、发包方提供的____________消防施工图纸设计的全部内容(不含图纸未涉及到位的内容)
1)、图纸范围内消防工程的全部设备、材料由承包方购置。
2)、图纸范围内消防工程由承包方施工、安装、检测。
3)、消防报审、验收手续由承包方负责办理。
2、根据消防规范配备的碰口连接及整体控制系统的检测和调试。单体楼内的安装和质量问题以及调试中因质量问题需要返工和重新安装的问题均在本合同范围内。
3、承包方对图纸范围内消防工程的全部设备、材料、实施购置和安装检测并达到消防部门最终验收合格。
四、合同总造价:大写: 元。(承包方应严格按照工程图纸施工,工程造价非经发包方同意并签字确认变更,不得增减)。
第二条 施工准备
一、发包方:
1.合同签订后 天内提供完整的消防工程施工图二份
。提供施工水电。
2.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要, 天内提供会审纪要和修改施工图二份。
二、承包方:
1.合同签定后,组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
2.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划。承包方上述文件在合同签定 日内报发包方审核批准并由发包方备案。严格按照图纸和审定的施工组织方案组织施工。
3、承包方所用水、电费按实际发生量由承包方自行承担;施工配合费等费用承包方与总包单位自行协商解决。
第三条 工程期限
一、本工程开工日期为年 月 日,合同竣工日期为年 月 日,日历天数为 天。按发包方下发《工程开工联
系单》 日内进场施工,全部工程合同开工日期以发包方《工程开工联系单》为准。
二、如遇下列情况,经发包方现场代表签字确认后,工期相应顺延:
1.重大设计变更,致使施工无法进行的原因而影响进度;
2.因不可抗力而导致延误工期外,其它任何情况工期不得顺延。
第四条 工程质量
一、 本工程质量按国家规定经验收达到:合格 。
二、 承包方在施工过程中必须遵守下列规定:
1.由承包方提供的主要原材料、设备必须按有关规定提供合格证,并经发包方或监理许可后方可用于本工程施工;否则视为材料不合格,不得用于本工程。
2.隐蔽工程必须经监理工程师、发包方派驻代表检查、验收合格并签证后,方可进行下一道工序。发包方有权对隐蔽工程进行复检,复检结果合格,由发包方提供费用。
第五条 工程价款的支付与结算
一、合同签订后,发包方支付承包方工程总造价的%的预付款
二、发包方按承包方每月工程量的%,每月支付相应的工程款。
三、承包方每月25日向发包方上报工程量,发包方五日内核准并付款。
四、工程总价款的5%,即 元整做为质保金。质保期为一年,待质保期满后,发包方全额支付余款。
六、承包范围以外变更项目的结算与支付
① 按照建设单位有效的变更通知单(变更通知单必须有建设单位的公章)进行变更结算。
② 执行20xx年工程量清单计价。
③ 不计算贷款利息、养老保险统筹、四项保险、安全文明定额补贴费。
④ 变更项目结算经建设单位审定后并入合同价款作为本工程款支付。
⑤ 有关工程联系、变更等文件,交予发包方或监理后,三日内必须答复,特殊情况除外。
七、承包方在工程竣工验收取得消防合格证并向发包人交付工程后 10天内,将竣工结算文件送交发包方审查,发包方在收到完整的竣工结算资料后,在10天内提出审核意见。
第六条 工程验收
一、竣工工程验收,以国家颁发的《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和消防主管部门制订的竣工验收规定、施工图纸、说明书、施工技术文件为依据。
二、 承包方负责竣工验收全过程并承担因此而发生的所有费用(其他工种需检测的除外)。
三、 竣工日期以取得消防局验收合格证书的签字日期为本项目竣工日期。
第七条、发包人、承包人承诺
一、承包人承诺本工程必须保证质量按期交工。
二、发包人承诺严格按时间付款。
第八条、保修
一、本工程保修期自竣工验收合格之日(指取得消防局验收合格证之日)起算为以年。保修金为结算造价的5%。
二、保修金在保修期满无质量及其它问题后支付,保修金不记任何利息。
三、在保修期内因承包人购置设备质量问题和施工质量问题需要维修时,承包人在接到发包人维修的通知(含电话)后48小时内必须组织相关专业人员进行维修,。
第九条、违约
一、承包人应在合同约定的工期内完工。
二、工程质量不合格的,承包人应无条件无偿返工或维修。
第十条、安全
承包人应确保施工安全,因本工程施工导致的一切工伤、人身及财产安全事故等,承包人自行承担全部责任。
第十一条、环保条约
承包人在履行本合同时,应严格遵守国家及地方的法律和法规,并采取相应的环保措施,若因本合同导致的行政或司法处罚,均由承包人承担一切责任和损失。
第十二条、 物业操作人员培训条约
承包人在工程竣工验收后,向物业公司移交前,负责给物业公司培训2至5名操作维修人员。培训内容包括:消防设备的操作,简单故障的`检查排除,管道线路的检修等。
第十三条、 纠纷解决办法
承包合同 篇4
发包人:______
签订地点:_________
承包人:______
签订时间:________年____月____日。
第一条、发包人将位于
发包给承包人使用,承包人按约定从事经营活动。
第二条、承包期限:从________年____月____日发包人将饭店交付承包人使用,到________年____月____日收回。
第三条、承包金及交付的时间、方式
承包金每月(大写)_______________元。
承包金每____个月交一次,先付后用。
第一次承包金于合同生效后____天内交给发包人。
第二次承包金于________交清,以后交付方式以此类推。
第四条、承包饭店的经营范围________________________________________________
第五条、承包人应当合法经营,承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。
第六条、承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税,发包人不承担任何费用。
第七条、发包人允许承包人对饭店进行装修,该装修按________年期限折旧,若在________年内发生拆迁事由,实际获得的赔偿归发包人所有,发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满,该装修无偿归发包人所有。
第八条、未经发包人同意,承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的,转租合同终止期不得超过原承包合同期限,因第三人造成损失的,承包人应当赔偿损失。
第九条、合同解除的条件:______________________________
第十条、违约责任:任何一方有违约行为,均应向非违约方支付违约金 元,并赔偿相应的损失。
第十一条、由于非发包人原因造成的标的物拆迁、灭失,发包人免责。
第十二条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第十三条、其他约定事项:
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
承包合同 篇5
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,本着互惠互利的原则,达成如下协议:
一、甲方将位于朝阳村东xxxx公顷水田承包给乙方种植水稻,甲方为乙方提供承包区域内的水井和供电设施。
二、承包期限为_____年,从_______年_____月_____日至_____年______月______日止。合同期满后乙方有优先承包权。
三、承包价格为每年每公顷伍仟元整,每年承包费需在每年___月份前一次性交齐,逾期未交纳,甲方有权收回水稻田的经营权。
四、承包期内乙方不得擅自改动承包区域内水、电设施,所有水电设施管理由乙方负责,设备损坏由乙方负责维修。乙方应按时向供电方缴纳电费,否则造成的后果由乙方负责。
五、在承包经营期间,经甲乙双方协商同意可以将其土地的使用权和经营权转让给第三方。
六、甲乙如有违反上述条款,双方可申请人民法院审理。
七、本合同一式二份,自签字之日起生效。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日