搜索

承包工程合同

发布时间: 2023.06.16

承包工程合同11篇。

如今,法律在社会各个方面都普遍存在,企业的每个经营活动都与合同有关。因此,签订合同时必须保证合同条款清晰明确,以避免歧义。在工作总结之家的编辑的努力下,我们最终完成了这篇“承包工程合同”文章,相信你会发现其中的有用信息。

承包工程合同 篇1

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

经甲乙双方友好协商,现甲方委托乙方承包甲方所需的装饰工程,为明确甲、乙双方的责任和权益,确保工程质量和工期,达成如下合同条款:

一、工程概况:

1、工程地点:成都高新区盛邦街333号12栋4单元32层2号

2、工程内容:以附属报价表及与报价表配套的设计内容为准,实行预算包干,如有项目增减应甲乙双方共同协商后并另出文字说明,所列项目:吊顶、门窗套及木门、墙地装饰、水电、电视电脑线路改造、卫和间设备及灯具安装。

3、承包方式:由乙方提供设计、物料供应、施工及安装。

4、工程造价:(人民币)。详见预算所列项目。

5、工程期限:自年日至月施工,工期顺延)。

二、付款方式:

1、双方签定合同后三日内,甲方即应向乙方支付工程定金计:贰万元整(人民币)。

2、工程施工完工后,甲方再向乙方支付工程尾款计:(人民币)。

3、工程施工产生所有款项均汇入本公司指定代理人胡志平账户,卡号:()

三、甲方责任:

1、与乙方共同确定装倏规格标准,仔细阅读预(决)算表,认真识别设计施工图,并签字认可。

2、负责协助乙方办理装修施工的各项手续。

3、负责提供施工用水、用电,保障现场施工条件。

4、负责监管所有到场材料质量,并认真签定材料进场单据。

5、物管保证金由甲方垫付。在第二次付乙方工程款时扣回。

四、乙方责任:

1、安全、文明、合理安排施工,严格贯彻施工程序,保质保量地完成施工任务。质量达到验收标准的要求。如因乙方原因发生安全事故,甲方概不负责。

2、合理安排工期,确保甲方室内外现有房屋结构和设施及完工交验前的成品保护。如有损坏,应负责赔偿。保护环境,垃圾清运。

3、乙方负责提供两年的质保期。质保期内因乙方质量问题一律免费维修。质保期后及因甲方使用发生的问题由甲方承担费用。

五、 违约责任

1、违约方应承担全部法律责任。

2、如材料、施工技术不合要求,施工工期延后5天以上等按违约处罚总价5%,如发生重大质量和房屋设计损坏事故,甲方有权要求乙方撤换施工人员或终止合同。

3、如甲方不能按期付款(三日内),乙方有权暂停施工,工期延误或造成其他后果,应由甲方自行承担。

六、施工中如甲方要求更改认可后的施工方案或另有新增项目需双方商定后,甲方认真签定更改单与新增项目单价表,并一次性付清其款项,乙方立即进料,精心施工,达到双方满意的效果。

七、本合同一式 贰 份,甲乙双方各执 壹 份。合同自签定之日起生效,全部合同条款履行完毕后失效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

承包工程合同 篇2

总包商(以下简称甲方):_________

分包商(以下简称乙方):_________

甲方和乙方于_________年_________月_________日在_________订立本分包合同。鉴于总包商已同_________国_________(以下简称业主),就在_________国的_________号工程项目的设计,运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价,鉴于总包商已接受分包商的报价,依据分

包商_________年_________月_________日,_________号文件,现双方达成协议如下:

第一条下列文件应是本分包协议的一个组成部分:

1._________。

2.合同的特殊条款。

3._________工程项目的技术规范。

4.工作范围和技术要求。

5.土建和安装工程分包合同的报价表。

第二条定义

1.总包商:系指甲方_________。

2.分包商:系指乙方_________和乙方_________将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。

3.总包商的工程师:系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。

4.分包:系指由分包商按本合同第三条

第三条工作范围

本工程包括在_________国境内,根据业主的技术规定,建设_________工程项目,包括以下内容:

1.提供所有工程的监督人员,熟练和非熟练工人,提供运输、测绘工具及设备,挖掘及钻孔机械,吊车,以用于塔架安装和绝缘箍,地线配件,拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。

2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋,并运送到工地。

3.为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。

4.运送由总包商提供的材料:总包商在_________库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料,包括从总包商在BKB的库房到施工现场的运输,并负责卸车和保管。

5.分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置,分包商应测量检验,以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求,并在取得总包商批准后,应对测绘图作相应的更改或修正。

第四条劳动力

分包商应:

1.自始至终提供足够数量的工人,以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。

2.在工作时间、节假日方面,应遵守当地法律、规定和风俗习惯。

3.支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。

4.为其雇员提供食宿。

5.向总包商和_________国主管部门提供他们所需的有关其雇员的一切情况。

6.对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险,自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。

第五条法定责任

分包商应对下列事项承担责任:

1.遵守_________国关于所得税的规定。如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税,分包商也应对此完全负责。

2.根据_________国的法律,为其雇员支付各种国家安全捐款。

3.分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的_________国的法律、地方法及规定。

第六条材料的有效利用

分包商应注意该分包工程所需要材料,如水泥、钢筋、燃料、润滑剂等,在_________国市场可能会出现供应短缺的情况时,分包商应自费安排从其他国家获得这些材料,从而保证该分包工程不间断地进行。

第七条权利义务

1.分包商的权利义务:

(1)分包商应熟悉业主技术规范,按照业主的要求和技术规范要求,承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。

(2)除总包商的工程师授权外,分包商任何时候均不能与业主接触或谈判。

(3)分包商应提供该分包工程施工及运送其人员往返工地所需要的全部运输车辆。

(4)该分包工程施工和维修所需的全部工具,包括拉力设备、拨具、张紧装置、操作线、传动滑车等、分包商应自费提供。

(5)分包商应遵守_________国有关各种工具、设备、机械及运输工具方面的所有法律和海关规定,并支付由此产生的全部费用。该分包工程竣工,分包商就应负责把上述全部设备和工具撤出_________国。

(6)总包商应取得由业主写给市政府有关部门的介绍信,为分包商选定建立其宿舍区的场地。函件所花费用和有关宿舍区的一切费用均由分包商承担。

(7)分包商应呈送用于该分包工程的水泥、钢筋、砂、砾石以及任何其他材料的厂商证明及试验报告,并取得总包商对此批准。混凝土试块的报告单应同地基工程付款申请单一起呈送。所有试验及试验报告书应符合有关标准规范的要求。

(8)分包商应按总包商同意的格式,呈送每周和每月的进度报表。

(9)分包商应负责清扫公用道路,并铺筑供其车辆及设备出入公用道路的临时通道。分包商应谨慎小心,以免引起财产或农作物不必要的损失。

2.总包商的权利义务:

(1)总包商应负责交付材料,包括塔架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地棒及接地线等。分包商应在_________总包商的仓库提取材料,将材料装车,运送到施工现场并卸车,费用自行承担,按双方同意的工程进度计划,对分包商各项工作所需要的材料,至少要在该项工作开始前_________周为分包商备好。如果总包商未能按上述要求把材料交付给分包商,总包商应准许分包商一个相应的延长期。

(2)总包商将指定一位或几位工程师监督该项分包工程,分包商的人员应对其承担义务。

第八条维修保证期

分包商将从接收验收证书之日起_________个月内担保所有工程,不会由于其雇员的工艺低劣或因其提供的材料质量差而发生事故。

第九条意外事故或损失的责任

在工程移交之前,分包商应保障总包商不承担各种人身伤亡或财产(非工程部分的财产)损失的责任,并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。

第十条保险

1.工程保险:总包商应按合同一般条款的规定,自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险,这应包括分包工程在内。

2.第三方保险:包括分包商在内的第三方保险,将由总包商承担,而分包商不付任何费用。

3.工人补偿:分包商应自费负责其工人的保险,包括与分包工程有关的各种性质的索赔。

4.对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定,分包商应在3天内备齐各种有效的证单。

5.不能由第三方和工程保险偿付的各种损失和费用,分包商应对此承担责任。

6.所有扣减款额应记在分包商的帐上。

7.对属于分包商自己的,或租借总包商的或租给总包商的全部机动车辆运输设备和工具,如未计入总包商的保险单,分包商应自费保险。

第十一条分包工程量

在该分包工程价格表中所列的工程量只是大约数,变化范围在_________%之内,则单价不作任何变化。如果变化值超过_________%,应按总包合同一般条款中第_________条规定处理。

第十二条许可证和执照

1.总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证和劳动证、该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证,以及生活用房和物资进口许可证,要获取由业主写给_________国有关当局的证明信。

2.办理这些函件所花的费用以及由此产生的一切开支均应由分包商承担。

第十三条竣工及惩罚

1.根据双方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表,只要分包商能及时得到材料,分包商就应按下列规定日期完成各分项工程的施工:

2.如果由于分包商的错误或疏忽,未能按上述日期完成该分包工程,分包商意每延误一天,就向总包商支付拖延分项工程的分包合同价的_________%,作为罚金或违约罚款金,罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合同总价的________%。

第十四条过错

1.如果总包商认为分包商存在下列过错,总包商可以向分包商发出书面通知,要求其改正失职、疏忽及违约行为。

(1)分包商未能认真或迅速地进行施工,或没有准确地按合同施工;

(2)忽视总包商工程师所发布的与工程有关的各种合理的书面指示;

(3)违反合同的规定。

2.如果分包商在合理期限内,未能执行通知的要求,在此情况下,总包商将有权雇用其他人并立即对被忽略部分的工程进行施工。

3.另一种方法是在不损害总包商其他正常权利的情况下,将工程的一部分或全部从分包商手中要回,给其他人完成。在此种情况下,总包商可随时自由使用分包商的一切设备,并对设备正常磨损不承担任何责任,亦不考虑分包商对这些设备所拥有的任何权利。此外,对按分包合同规定应属分包商的那部分余款,或所述那部分工程的施工款,总包商有权保留并要求不付,或根据已完工程的具体情况而定。

4.按前所述,完成这项工程或实施其中的一部分,费用如超过应属分包商的余款,那么分包商应承担这部分超过的款项。

第十五条支付条款

总包商应按如下规定向分包商付款

1.预付款,其金额为分包合同价总额的_________%,自分包商提交由_________银行开具的等值银行预付款保函之日起15天内,付给分包商;保函有效期为

________个月。

2.每月完成的并经业主验收的工程占分包合同价的_________%。

3.分段工程占分包合同价的_________%;凭暂时验收证书。

4.分段工程占分包价的_________%;凭最终验收证书。

按总包合同规定,只有工程经业主在四周内验收后,上述1、2及4条规定的付款,自收到分包商发票之日起_________周内,才能付给分包商。应付给分包商的款额按下列百分比支付:_________国的当地货币:_________%;美元:_________%;用当地货币支付的部分在_________国付款,用美元支付的部分,通过电汇付给分包商在_________银行_________帐号,汇费应由总包商负担。

第十六条验收工程

所有工程都应符合业主的要求,如相应的规范和在现场协商中作出的决定,总的原则应该是总包商工程师对工程质量所作的决定是最终的,但一旦发生争议,则业主代表的决定应为主导意见。

第十七条税捐

分包商应对所有与该分包工程有关的税捐的付款承担责任,包括但不限于所得税税款。

第十八条履约保函

在分包合同签订后_________天内,分包商应根据所附的保函格式,提交一份_________银行开具的无条件履约保函,额度相当于分包合同价的_________%,有效期为_________个月,自本分包合同签订之日起。

第十九条第_________号法律(_________国对承包工程的特定法律)

总包商受_________国_________号法律保护,并享有第_________条,_________条款所规定的免税权,这些免税权也适用于分包商。

第二十条争议的解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均应提交_________仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

第二十一条工程资料

1.在收到最终付款之时,或在此之前,分包商应向总包商退还所有总包商向其提供的文件、图纸和技术规范。此处所述的任何文件分包商都不能用于除本协议目的以外的其他任何目的;

2.分包商不能泄露或使用由总包商或业主所提供的文件中的任何资料。涉及本协议目的的除外。

第二十二条总包商材料的延迟交付

如总包商未按本协议规定及时把材料交付给分包商,因总包商延迟交付材料而造成分包商现场工人和设备窝工,同时也不能将其人员和设备投入其他工程的施工,此时总包商应按价格表所规定的日工资(计日工资)标准,付给分包商窝工时间费用。延迟交付材料少于_________天时,按本条规定,分包商不能提出赔偿要求。

第二十三条如果在本协议签字之日起_________天内业主表示同意本协议,本协议即生效。如果在上述日期内业主没有表示同意,本协议便无效,任何一方都不得向对方要求赔偿。

总包商(盖章):_________分包商(盖章):_________代表(签字):_________代表(签字):__________________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_________签订地点:_________

见证人(签字):_________

_________年____月____日

签订地点:_________

承包工程合同 篇3

甲方:(承包方)甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。

第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)

第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)

第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)

第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)

第五条甲乙双方的基础工作

第六条 工程进度计划

第七条 工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)

第八条人事同价款及其调整

第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间

第十条工程验收

第十一条决算

第十二条保修

第十三条争议处理

第十四条违约责任

第十五条双方约定的其他内容

第十六条本合同一式__份,当事人各执__份。本合同自________年____月____日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力

承包工程合同 篇4

甲方:______________________(以下简称甲方)

乙方:______________________(以下简称乙方)

甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方充分协商,达成如下协议:

一、工程名称

混凝土工程

二、工程承包范围

混凝土浇注、现场卫生清理,各项施工活动严格按照安全生产和文明施工要求。使用设备:手推车、振动棒、电缆线、照明器具、铁锹、安全设施等均自行解决。施工现场发生计时工时,由项目经理、施工员、记工员共同签认。

三.工程工期

(以上施工内容均包括钢筋制作、绑扎、模板制作安装及混凝土浇注工程。

四、工程价款

1、包工包料:不采用

对乙方采购材料的质量要求:乙方所采购的材料应该在运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、检测报告、备案证等品质合格证明、生产厂家的质保承诺,并应当按照国家地方法规或甲方的要求进行必要的检测、复检,在材料使用前,向甲方提供国家指定检测部门出具的试验检测报告,未经实验检测检验的材料不得用于本工程,,甲方发现使用的,有权要求乙方更换,因此所发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。

2、包工不包料:土0.00以上元/㎡所需材料由乙方在施工前至少三天负责按设计图纸要求,书面提供用量和使用时间,经甲方审核后组织采购,此部分材料运到现场后,乙方必须及时组织人员装卸。

五、质量技术要求

1、工程质量等级:国家合格等级;

2、工程质量标准:达到优良标准;

3、工程质量验收:符合设计图纸和标准图集要求;

4、工程质量奖罚:如因乙方自己质量原因未达到双方约定的合格标准,乙方应按其分项工程总价的5%承担违约金;

5、乙方对所施工的工程与甲方共同承担连带责任。

六、垫资能力:

乙方应保证垫资能力,严格按合同约定履行义务,不得因资金问题停止、延期施工。如由于上述原因而影响工程质量及工期,则由乙方承担全部责任。如因乙方原因中途停建,对其完工的工程由甲方接管,对未结算部分不现给予结算。

七、工程款支付方式及时间

1、本工程无工程预付款;

2、工程进度款的支付:

土0.00以上五层,支付已完工程量的70%,六层以上每月按已完工工程量的70%支付,余额待主体验收合格后两个月后支付。

八、施工现场的管理

乙方必须服从甲方的管理,具体包括施工人员的管理,施工现场管理,临时设施管理,安全管理,质量管理,具体管理细则详见附件一。

乙方必须服从甲方转发的建设单位代表人或工程师发出与分包工程有关的指令,相关主管部门来工地检查乙方必须认真对待,否则出现一切后果由乙方承担,甲方有权解除合同(视为乙方停建)。

九、意外伤害保险及安全事故:

乙方负责为施工人员办理人身意外伤害保险,且在施工期间发生的安全事故由乙方承担。事故赔偿按国家规定赔偿金额执行,并承担各项处罚费用,赔偿公司由此造成的经济损失及信誉损失。

十、民工工资:

乙方应保证民工工资的按时发放(含甲方尚未支付乙方进度款期间),并向甲方出示真实有效的凭据(含已支付和尚未支付的人员工资清单),甲方不定期抽查乙方的工资发放情况,如发现未按规定支付,由甲方从乙方进度款中扣除,并罚款500元/每人每次。

十一、已完工程量报表:

乙方应按甲方要求提前一周向甲方报送当周已完工程量报表及下周工作计划。

十二、竣工资料:

乙方应按合同约定(本合同、施工总包合同及相关附件),对分包工程进行施工、竣工验收和保修。

十三、工程保护:

已完工工程及在建工程未交付甲方前(以交接协议书为准),由乙方负责已完工程的清洁、保护工作,保护期间发生损害的由乙方负责。分项工程竣工验收合格后,乙方应在3日内撤出场地,如有滞留工人影响双方交接,将给予乙方每日按分包工程总价的1%惩处。

十四、保修期及保修金:

本工程质保期限年(自竣工验收合格之日起),若质保期内出现因乙方原因产生的问题,乙方应在接到通知后48小时内赶到现场维修,如无能力修复,甲方委托其他单位维修,费用由乙方承担,发生紧急事故,乙方接到通知后应立即到达事故现场。

本工程质量保证金为元,返还时间:

十五、其它:

甲方与建设单位签订的建设工程施工合同及补充协议对乙方具有同等效力。(详见总承包施工合同、施工必读等相关资料)

十六、违约责任

1、甲方违约责任

(1)甲方未按照合同约定支付工程款,按完成工程量结算额的5%承担违约金。

(2)因甲方原因导致乙方延误工期,工期顺延。

(3)因甲方原因解除合同,仅对乙方的已完工程按实结算。

2、乙方的违约责任

(1)乙方违反本协议所约定的各项制度,乙方则按照相应约定承担违约责任和违约金。

(2)乙方因自身原因延误工期,每逾期一日,按分包工程总价的5%承担违约金,如果逾期超过7日,甲方有权解除与乙方的合同,乙方无条件退场,并负责赔偿给甲方造成的所有损失。

(3)如因乙方原因造成严重的质量事故,乙方应赔偿甲方的所有经济损失。

(4)在施工中,乙方的工程质量达不到合同约定的质量标准,而被建设单位的代表、监理指令或要求整改、拆除、返工、重建,所发生的一切费用均由乙方自行承担,并承担甲方由此造成的经济损失。

(5)甲方支付乙方的工程款时,乙方应无条件地提供本分项工程所有工人工资表明细,否则甲方拒绝支付工程款。

(6)乙方在施工中要严格安全管理,按章操作。若在施工中违章指挥、违章操作,并因此导致发生安全事故,所造成的一切经济损失均由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

(7)由于建设单位及施工单位通知停工,然后再通知开工,应给予乙方3日调整时间。在此期间不执行本文书十六-2-(2)之约定。

十七、争议的解决

双方因本合同发生争议时,应协商解决,协商不成时,任何一方可向当地人民法院起诉。

十八、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

甲方(签字盖章):______________________

___________年______月_____日

乙方(签字盖章):______________________

___________年______月_____日

承包工程合同 篇5

甲方:

乙方:

合同签订地:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

二、工程范围及资料:

工程量:

承包形式:

三、工期:

1、开工日期:

2、竣工日期:

3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。

四、质量标准采用下列:

1、工程质量到达省优至鲁班奖;

2、工程质量评定等级为优良;

3、贴合国家质量验收标准;

4、双方约定的标准、具体为:

五、合同价款

本合同工程价款结算采用下列种方式:

1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的',双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行:

(1)工程预算价:(工程结束后按实结算)

工程单价:(含外运等其他一切费用)

(2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。

(3)所有工程量务必在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。

(4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。

(5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。

(6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。

(7)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。

(8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。

六、付款方式

1、本工程预算款为:

扣回工程预付款的方式为:

2、工程款按方式支付,具体为:

(1)本工程无预付款;

(2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的%;

(3)总工程款的%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。

七、材料、设备供应:

八、质量及验收

1、工程质量务必贴合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期年,如工程资料涉及主体结构的,应终身质保。

2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每一天不低于小时,负责处理工程上有关事务。

3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。

4、工程质量验收务必按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。

5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方务必按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不贴合要求,甲方有权根据状况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。

7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后天内带给贴合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式份。

8、其他约定:按图纸说明施工,到达甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。

九、施工组织与工期

1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。

2、乙方务必按合同工期和批准的进度计划组织施工,理解甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改善,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。

3、项目经理:现场代表(乙方):

监理:现场代表(甲方):

4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决

十、安全及礼貌施工与管理

1、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。

2、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。

3、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

4、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

5、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同责令退场要求赔偿损失要求支付违约金等措施。

6、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济职责。

7、不得招收无身份证有劣迹身体残疾人员及童工。否则后果自负。

十一、甲方职责

1、按约定带给图纸资料,及进行图纸技术交底。

2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同状况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

4、履行其它本协议约定的义务以及负责

十二、乙方职责

1、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修,日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。

2、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。

3、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。

4、务必服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议资料的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。

5、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。

6、按约定保质保量的完成施工任务,贴合工期及质量要求。

十三、违约职责

1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约职责。

2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的承担违约金,或每一天按1000元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体状况,要求乙方按合同总价款的1%—10%承担违约金。

十四、附则

1、本协议经双方签章后生效。

2、本协议于年月日在签署。

3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

甲方(签章):乙方(签章):

法定代表人:法定代表人:

授权代表(签字):授权代表(签字):

年月日年月日

承包工程合同 篇6

甲方:呼和浩特市xx海外公司(习称:内蒙海外公司)乙方:中国xx国际经济技术合作公司

双方就承建蒙古国轻工部下属的食品加工厂锅炉改造工程事宜,经友好协商,制定本合同条款:

第一条工程内容

锅炉改造工程为拆除两台10吨拟报废的锅炉,安装两台上海四方锅炉厂制造的10吨蒸汽锅炉。

第二条工程地点

工程地点:蒙古国色楞格省东哈拉布。

第三条施工工期

3. 1施工工期:8个月

3. 2本工程定于19xx年5月1日开工,19xx年9月31日第一台锅炉竣工,交付蒙方;19xx年11月31日第二台锅炉竣工并交付蒙方。

第四条乙方责任

4. 1选派的实施单位必须持有劳动部门颁发的锅炉安装许可证并有安装过10吨以上锅炉技术经历。

4. 2选派34名符合工程要求的技术人员和管埋人员赴蒙古工作。

4. 3除按完成第一条规定的工程内容外,还应完成以下具体工作:

1.到施工现场考察,对已到货的锅炉设备进行开箱查,向甲方提出缺损件的清单,做前期准备,确定劳动力方案。

2.会同甲方落实应由蒙方完成的施工准备工作。

3.拆除、封闭锅炉房施工洞。

4.将拆除的旧锅炉就近运至锅炉房以外,堆放整齐。

5.将新安装的锅炉运进锅炉房内,运距不超过200米。

6.锅炉基础和辅机设备基础的变更施工。

4. 4按中国现行的锅炉安装工程施工验收标准施工。

4. 5会同甲方对工程进行质量评定和验收,向蒙方交付。

4. 6编制施工方案和安全技术措施。

4. 7服从甲方的监督和指挥,与甲方密切合作,一致对外。

第五条甲方责任

5. 1处理涉及蒙方的有关事宜。

5. 2向乙方提供新安装锅炉的施工图纸及有关的技术资料和辅机设备的安装使用说明书。

5.3向乙方提供的全部施工机械设备、材料、工具,等待考察后在现场确定。

5.4对工程设计的解释和变更。

5. 5搜集整理各种工程档案资料,以备工程竣工验收和质量评定之用。

5. 6为乙方人员采购白面、大米并运至现场,协助乙方采购其它食品。

第六条住房

甲方应向乙方提供与甲方人员同等条件的住房。

第七条工程价款

7. 1工程价款总价为40(肆拾)万元人民币。

7. 2总价中包括:

1.考察费;

2.劳务工资,伙食费,劳保费,零用费,医药费;

3.出国手续费(护照费,体检费,人身保险费);

4.每人一次往返国际国内旅费。

第八条付款方式

8. 1本合同签订10天内,甲方向乙方支付20(贰拾)万元人民币,作为工程预付款。

8. 2当和一台锅炉安装完毕后,甲方向乙方支付9(玖)万元人民币。

8. 3当第二台锅炉安装完毕后,甲方向乙方支付9(玖)万元人民币。

8.4当锅炉安装工程全部竣工验收后,甲方向乙方支付剩余的2(贰)万元人民币。

第九条经济责任

9. 1如因甲方原因造成停工、窝工及增加工程量而使工期延长时,甲方应负担由此给乙方增加发生的一切费用。

9. 2如因乙方原因造成停工、窝工时,乙方应负担由此给甲方造成的一切损失。

第十条不可抗力

由于自然灾害、战争、传染病等人力不可抗拒的因素,使工程暂停或造成损失时,甲乙双方应分别承担各自的损失。

第十一条其它

11. 1本合同未尽事宜,双方协商解决,做到甲乙双方利益不受损失或将损失控制在最小限度以内,双方经协商签订的补充条款是本合同不可分割的一部分。

11. 2本合同经双方代表签字后生效,至财务间题处理完毕失效。

11. 3乙方开户银行:交通银行太原支行;帐号0149145

11. 4本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方代表: xxx 乙方代表: xxx

签字: X xx 签字: xxx

(单位盖章) (单位盖章)

电话:0471一xx066 电话:03xx一3432xx

19xx年3月29日

承包工程合同 篇7

甲方: 项目部

乙方: 身份证号码:

甲方承包位于石首市明珠大道的石首一中迁址新建工程,为确保工程质量,快速、优质、安全完成工程任务,现将本工程的工程技术资料承包给乙方,经双方协商达成如下协议:

一、承包方式

甲方以包干(工程量单价计价)的方式将石首一中迁址新建工程技术资料交由乙方编制和整理。

二、承包内容

包括但不限于以下内容:

1、设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、施工资料、工程施工变更签证资料、安全资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档;

2、各部门及专业施工单位之间的技术文件、工作指令、相关资料的.传递与落实、回复。

3、负责本工程所有建筑材料实验送检(主要包括钢材、水泥、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验,混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验,钢筋的焊接实验等),整理、归档实验检测报告和材料;

4、汇总整理各专业分包单位(桩基础、预应力、水电、弱电、消防、电梯)的资料,与建设主管的各职能部门衔接、资料备案等所有事项。

三、承包价格

以该工程建筑面积(共58937.73平方米)每平方米 元计算,合同总价共¥ 元(大写:人民币 ),该费用为税后价,已包含乙方编制资料人工工资及乙方应当依法缴纳的相关税费。

四、付款方式

经双方协商一致,乙方同意甲方按工程进度分期付款如下:

1、本合同生效且基础验收合格、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的 20 %;

2、主体完工验收合格、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的50%;

3、竣工验收完成、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的70%;

4、竣工验收资料备案完成(包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案)且所有资料进入档案馆后一个月内一次性付清乙方剩余资料费,如由于建设单位或其他各专业配套单位资料不齐全等原因无法及时备案,则甲方在竣工验收四个月内付清余款,但乙方有义务在资料备齐后完成备案归档。

五、甲方义务

1、为乙方配备脑及打印机设备、纸张、及其它办公耗材等。

2、为乙方现场资料员提供住宿。

3、乙方外出到相关单位办事或者送检材料时,为乙方提供交通方便。

六、乙方义务

1、至少配备 1名具备资质的资料员驻守工地现场办公,乙方指定 为驻地资料员。驻工地资料员应当相对稳定,未经甲方许可不得擅自更换或撤离资料员;

2、保证所有资料、半成品试验及时到位,与工程进度同步进行,不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及工程进度;

3、认真落实资料收集整理、归档的相关制度,按照本合同的约定完善资料的编制整理;

4、及时传达政府职能部门的有关指示、指令,负责与检测中心及相关管理单位的联络及相关工作;

5、负责资料的编制、整理及其他专业分包单位资料的收集、汇总整理及资料的备案工作;

6、按时参加甲方、建设方、监理单位召开的各种例会、技术方案、施工方案会,并整理好会议纪要,转发给各建设参与单位。

7、配合工程建设各分包单位办理签证,及时传达管理单位对各施工单位的工作联系函及处罚指令;

8、乙方工作人员应服从甲方管理,因乙方原因发生的所有事故,由乙方承当责任,与甲方无关。

9、乙方有对工程资料进行保密的义务。

七、违约责任

1、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款,如不能按约定时间付款,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的全部损失;

2、乙方资料员不得随意擅自离开工地现场,如需离开应向甲方请假,如未请假离开,每次罚款元;

3、乙方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料(包括实验、检测等),甲方有权随时检查,如发现资料或其他实验资料未按工程进度及时编制整理,每次罚款分部工程验收因资料原因不能及时验收时,每次罚款 元,且所造成的重复验收费用由乙方承担;

4、如乙方未按规范规定做齐所有相关实验或存在弄虚作假的行为,一经发现,甲方有权给予经济处罚。实际每项少做或少送一次样品实验,按实验室单项试验费双倍扣回并处以元/次的罚款,并视问题的严重程度保留追究乙方责任的权力;

5、乙方应对所有资料的时效性、准确性、完整性负责。由于乙方资料不准确、及时、完整,影响甲方工程进度或者工程验收,甲方有权要求乙方支付 万元违约金,若该违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失,乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。

八、合同变更和终止

1、除出现本合同约定解除的情形外,未经双方协商一致,任何一方均不得擅自变更或者解除本合同;

2、乙方应当及时整改甲方在监督管理过程中提出的整改要求,若乙方未在甲方要求的合理期限内有效整改,甲方有权单方解除本协议。

3、工程竣工验收、资料备案完善,付清工程资料费用后,本合同书自动终止。

九、不可抗力

因不可预见、不可避免、不可克服的事由致本协议任何一方不能全面、适当履行本协议的,该方在履行合理通知义务后,可依法主张免责。

十、争议解决

本合同未尽事宜由双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向工程所在地法院提起诉讼。

十一、 其它

本工程施工过程中,甲方有权保留对乙方工作情况的监督;鉴于乙方只承包了本工程的工程资料,在不违背本合同的约定及甲方提出的正当要求条件下,乙方有权选择自己的作息时间,甲方不得干涉。

十二、 合同生效

本协议一式两份,甲,乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承包工程合同 篇8

工程发包人: (甲方)工程承包人: (乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就池塘综合工程事项经协商达成一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:池塘清淤、挖排水沟、围堰(土方)、零星工程。

二、工程范围工程范围:经双方实际测量确认池塘长:

,宽:

,施工深度:

。清淤土方量: ;

三、合同工期工程日期:________年____月____日至________年____月____日止合同工期: 个工作日

四、质量标准

(1)池塘清淤:以挖掘到池塘底部密实粉质土为准。

(2)挖排水沟:以符合排水、排渍标准,满足池塘附近农田正常排水功能。

(3)围堰(土方):要求稳定、防渗、抗冲等。

(4)零星工程:按照甲方要求施工。

五、合同价款

1、池塘清淤价款:按 元立方米单价乘以实际清淤的总土方量,按照最终审定价予以结算。

2、挖排水沟价款:按照最终审定价予以结算。

3、围堰(土方):按照最终审定价予以结算。

4、零星工程:按照最终审定价予以结算。

六、 工程款支付工程竣工验收合格后,经工程结算审定后一次性付清工程款。

七、施工现场管理1 、甲方委派专人进驻工地,负责工程质量验收及竣工验收签证。2 、乙方委派专人进驻工地,负责现场的质量、安全和进度等。

八、 甲方权利和义务1 、甲方有权制止乙方的违章作业。2 、乙方现场管理和作业人员必须服从甲方现场人员的指挥和调度,否则,甲方有权终止本合同,并按已完成合格工程量的70%结算。

九、乙方权利和义务1 、全面履行本合同,组织实施施工的各项工作,对工程的工期、质量和安全向甲方负责;

2、 自行解决生产、生活临时设施,并承担由此发生的所有费用,并应服从甲方现场管理人员的管理、安排。

3、 负责编制施工方案,制定各项管理目标;组织编制施工计划;实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等的控制、监督、检查和验收;

4、 精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力,机具,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量返工、工期拖延、安全事故造成的损失及各种罚款;5 、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、使用情况和操作人员的有效证件、持证上岗情况;

6、配合甲方办理竣工验收;

7、服从甲方人员的合理指令。

十、 安全施工1 、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准、规定进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,消除事故隐患。因施工引起的一切责任和因此发生的费用均由乙方自行承担。2 、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担相应责任及发生的费用。3 、本工程所有安全防护措施费用由乙方承担。乙方在施工现场内使用的安全保护用品,由其自行解决。4 、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。十

一、保险1 、工程施工前,乙方应为施工现场所有人员和施工设备办理相应保险,且支付保险费用。2 、保险事故发生时乙方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。十

二、设备管理乙方应妥善保管、合理使用现场的材料、设备,因保管不善发生丢失、损坏,与甲方无关,乙方应承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。十

三、工程变更1 、施工中乙方不得对原工程要求进行变更。因乙方擅自变更发生的费用由乙方承担,延误的工期不予顺延。2 、如有工程变更事宜,双方经协商一致后,签订工程变更单。十

四、工程质量乙方应确保所完成工程的质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,经甲方和乙方对工程验收合格签证后,视为乙方已经完成了本合同约定工作。十

五、违约责任当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

(1)乙方因自身原因延期交工的,应向甲方支付人民币 1000 元日的违约金;

(2)乙方应负责对施工质量未达到本合同约定的质量标准项目整改到合格为止,工期不顺延。十

六、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行调解;调解不成的,双方约定向甲方所辖地人民法院诉讼解决。十

七、本合同经双方签字盖章后生效。双方履行完合同、款项结清后本合同即告终止。十

八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。十

九、附件甲方代表(公章) 乙方代表(公章)____日期:____日期

承包工程合同 篇9

第一部分一般条款

定义

第一条(一)在合同中,除合同内容另有要求外,下列词定义如下:

(1)业主,名称将在第二部分中具体标明,指雇用承包人的一方,或业

主的法定继承人,未经承包人同意,不包括业主的受让人。

(2)承包人指标书被业主接受的投标人或投标公司,包括承包人的私人

代表,继承人和经业主同意的受让人。

(3)工程师指第二部分中确定的工程师人选,或经书面通知承包人,由

业主随时任命的代行工程师职责的工程师人选。

(4)工程师代表指任何常驻工程师、工程师助手,或由业主或工程师任

命履行第二条规定的职责的人选。对工程师代表的授权应由工程师书面通知承包人。

(5)工程包括永久性工程和临时性工程。

(6)合同包括合同条款、技术规范、图纸、标价的工程量表、单价或价

格表、标书、接受证书和合同协议(如已完成)。

(7)合同价格指在接受证书中确定的数额,可按合同条款的规定增减。

(8)建筑设备包括施工和维修所需的全部设备,但不包括构造永久性工

程的材料。

(9)临时性工程指施工和维修所需的各种临时工程。

(10)永久性工程指按合同将施工和维修的永久工程。

(11)技术规范指在标书或标书修正中确定的规范,也包括由工程师提

供或书面同意增加的部分。

(12)图纸包括技术规范中包含的图纸,经工程师书面同意的对图纸的

修正,以及由工程师提供或书面同意的其他图纸。

(13)现场指建筑工程师设计的永久性或临时性工程所需的土地及其他

场地,以及业主提供的施工所需土地或场所、或其他合同中规定构成现场的部分。

(14)同意指书面同意,包括随后对口头同意的书面确认。

(二)合同内容需要时,单数表示的词也包括复数的含义,反过来也是这样。

(三)合同条款中的标题和边注不被视作合同的一部分,在解释合同不予考虑。

(四)费用一词包括现场内外发生的通常费用开支

工程师及工程师代表

承包工程合同 篇10

甲方:乙方:

为优质、高效、快速、安全地完成工程任务,依据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规以及建设单位的要求,甲方决定将的工程任务的施工、完成与维修授予乙方承担,本着平等、自愿、公平合理的原则,经双方协商签订如下合同并共同遵守。

第一条、工程项目及内容

一、工程名称:

二、工程范围:

三、工作内容:甲方与建设单位签定合同的全部内容

四、合同总额:

五、质量要求:确保优质,争创部优。合格率100%。

六、安全生产:无重大安全事故。

七、建设工期:本工程自月日开工,至

八、本合同的文件组成:

1、甲方与建设单位签订的工程承包合同及附件作为双方共同遵守的文件(见附件)。

2、合同执行过程中,建设单位、监理工程师、地方政府有关部门给甲方下达的有关文件、会议纪要、电函、指令备忘录等是本合同的组成部分。

3、甲乙双方共同确认的工程量清单及投标文件。

4、乙方按建设单位及甲方要求提供的施工组织设计文件。

5、合同执行过程中,甲方向乙方提供或下达的施工图纸、有关文件、信函、会议纪要、指令也是本合同的组成部分。

上述文件具有本合同相同的法律效力。

第二条、双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务

1、编制总体施工组织设计,协助乙方制定和审核施工技术方案。

2、负责联系建设单位、监理工程师向乙方交桩,提供现有导线网点、水准点和坐标控制点,并对乙方测量数据进行审核。

3、向乙方提供所需施工图纸、技术规范、管理程序等有关文件一份,提供工程所需各种资料表格样本。

4、负责与建设单位、监理工程师、地方政府、上级单位等有关部门的联系。

5、根据工程进度和监理工程师的要求,下达各阶段施工生产计划。

6、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导,对工程质量、进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权,并根据工程实际情况采取相应的处理、处罚措施。

7、在施工过程中,根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方的工程范围和工程数量。

8、对乙方投入到本工程的资金、设备、材料、仪器、人员经协商可统一调配使用,并由使用单位支付相应的费用。

9、负责与建设单位、监理工程师的工程款结算和支付工作。

10、为确保工程顺利实施,甲方派驻3名现场管理人员,乙方按每人60000元/年一次性支付甲方管理人员工资,并负责甲方工作人员的食宿和交通费用。

二、乙方的权利和义务

1、编制实施性施工组织设计,绘制分项工程施工图和上报开工报告,自行完成测量、试验工作。

2、根据建设单位和甲方要求,确保组织相应的资金、人员、设备、材料、仪器进场,完成工程的施工、维修及养护工作,提供正规的建筑材料发票给甲方。

3、服从经理部的统一安排,按照建设单位要求修建必要的便道、排水等临时工程,确保当地的排灌系统和便道畅通并承担相应费用。

4、对所承担工程的质量、进度、环境保护、安全生产和经济效益负全部责任,接受甲方、建设单位、监理、地方政府等有关部门的监督、检查、指导和处理。

5、单项或全部工程完工后要及时清理场地、复耕、恢复地容、地貌,直到有关部门接受为止,费用自理。

6、施工过程中因乙方原因造成的质量、安全、环保事故或工期延误,乙方承担一切责任和损失。

7、负责原始资料的签认、收集、整理,及时上报各种报表。

8、按建设单位和甲方的要求,及时提供合格的竣工资料。

9、合同期内接受并执行甲方与建设单位及有关部门签订的合同或补充协议、会议纪要或指令。

10、竖立甲方规定的各种标志标识,保证现场文明施工形象。

11、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案并交付甲方),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

12、履约保证金由乙方按建设单位合同要求缴纳。

三、双方共同的责任和义务:

1、认真执行国家的法律、法规或行业部门标准、规范、制度和政策。

2、自觉接受建设单位、监理工程师、地方政府有关部门的监督、检查和指导,积极主动配合建设单位、监理工程师的工作。

3、遵守当地政府、部门的法令、法规,尊重地方群体的民俗习惯。

第三条、计量与结算:

1、本合同以包工包料的方式承包,以实际完成并经监理工程师、建设单位确认和计量支付的数量结算,甲方在合同清单内按4%收取管理费,管理费按工程进度收取。

2、计量工作由乙方按程序和要求,在每月20日以前把经监理工程师签认的原始资料及计量报表报送甲方,由甲方汇总统一上报。只有经过监理工程师签字、验收并计量支付的工程项目乙方才能获得支付。

3、乙方未能按期提交合格的计量资料,可视为自动放弃本期计量,因此引起的后果由乙方承担。

4、甲方每月按建设单位和监理工程师批复的计量工程量结算给乙方,双方签字确认。

5、质量保证金和预付款按建设单位要求执行。

6、经理部的财务部负责乙方工程款的管理与支付工作。

7、工程款到甲方账户后,按合同规定在扣除管理费后根据资金情况支付给乙方,甲方不得以任何名义占用乙方的工程款,乙方也不能把工程款移作它用。

8、工程变更费用,甲方对建设单位、监理工程师批复的工程增加变更的费用,甲方按6%提取管理费,剩余全部批复给乙方。

9、工程调价款:本工程不调价,除非建设单位有新的规定。

第四条、经济责任

1、双方各自独立核算、自负盈亏,各自承担自己的债权、债务。经济上无任何连带责任。

2、本工程发生的一切税金由甲方统一代扣上缴。当地政府规定的其他规定费用也由甲方按其规定代扣代缴,如乙方自行缴纳应向甲方出具交费凭证备查。

3、工程质量缺陷,如质量缺陷内发生维修项目,甲方应根据建设单位的要求通知乙方进行现场检查、核实。维修工作由乙方负责施工,并承担维修所发生的一切费用。

4、工程质量保证金期满和质保金款到位后,甲方按建设单位实际返还的比例扣除乙方确认的缺陷修复费用后支付乙方。如质保金不能满足修复费用,则不足部分由乙方承担。

第五条、违约责任

1、乙方若不能履行本合同和甲方与建设单位签订的合同条款或质量、进度达不到要求时,甲方有权限期整改并暂时停止一切支付,如能及时改正即可恢复正常支付。否则甲方有权收回或分割其承包工程,由此造成的经济损失由乙方负担。

2、乙方施工的工程项目达不到质量要求的,乙方必须返工,否则甲方有权另行安排队伍施工,所发生的费用由乙方承担;因此给甲方信誉造成的不良影响,甲方有权视实际情况对乙方进行处罚。

3、乙方不得将本工程分包或转包,否则视为严重违约,甲方有权对乙方处以罚款并收回本工程。

第六条、安全施工

1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。

2。发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方。同时按政府有关部门要求处理。发生的费用由事故责任方承担。

3。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

第七条、附则

1、在本工程的施工和对外交往中,乙方应自觉维护甲方的信誉和形象。

2、本合同未尽事宜双方应协商解决,如发生经济纠纷,则由。

3、本合同正本两份,副本两份,甲乙双方各执正副本一份。

4、本合同经双方签字盖章后立即后效,在工程结算、质保期满、竣工交验完毕后自行失效。

甲方:(盖章)

代表:(签字)

年月日乙方:代表:年

日(盖章) (签字)月

承包工程合同 篇11

发包方:(全称)____________(简称:甲方)

承包方:(全称)____________(简称:乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设工程安全管理条例》及其他有关法律法规,遵循自愿和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况和公司管理制度的有关规定,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,同意签订本合同,双方共同遵循履行。

第一条:

工程名称:____________

结构类型:____________

建筑面积:____________

第二条:承包方内容与范围

劳务承包工作内容:____________

第三条:质量标准

乙方必须按照设计文件和国家现行行业标准、行业规范、材料标准、工艺标准、验评标准、强制性条文以及甲方有关人员的技术交底等进行施工。

第五条:工期

5.1、合同工期

开工日期:20__年__月__日

完工日期:20__年__月__日

5.2、工期延误

因设计变更和工程量增加及一周内非乙方原因的停水。停电或非乙方原因造成的工期延误,甲方给予乙方工期顺延,乙方要会同甲方、项目不管理人员办理工期延误手续:因乙方原因造成工期延误,甲方不予工期顺延。

第六条:合同价款

6.1、合同价款为__万元,人民币大写___ 元整。

6.2、合同价款的确定原则

6.21、由甲方招标确定,或甲、乙双方协商确定(未经招标程序),为固定价格。

6.22、承包工程量:____________

6.23、承包单价为:____________

6.24、工程量及单价包含内容为:____________

6.25、其他材料及工艺要求为:____________

6.26、合同价格调整内容:____________

6.27、图纸发生一次性变更,按变更项目和变更工程量,提前确定变更劳务价格,并签订变更劳务协议。变更劳务费在____元以内,不增加劳务变更费,超过___元的一次性变更,按变更项目和变更工程量结算。

第七条:承包形式、劳务结算程序和价款支付

7.1、在开工前,甲方向乙方提供施工图及有关资料,乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员按时完成所承包的作业内容,工程完工后,由乙方组织与甲方有关人员共同办理验收签证手续,并于15日内向甲方递交完整的结算资料,甲方在收到结算资料一个月内进行核实,核实无误后出据工程竣工劳务结算单,经各部门签证确认后结算。

7.2、每月25日,乙方将甲方下达的生产任务及劳务考勤表实际完成进度报甲方项目部。经甲方项目经理、技术员核实签字后,报甲方质安部 经营部签字,然后报甲方财务部备案。

7.3、甲方于次月10 日依据乙方所报工程进度实际完成量月报,付给乙方已完成产值50%的的工程进度款,剩余的50%的工程款乙方选购甲方开发的本小区的房子(房屋价格按照时价执行)。待工程完工结算时,按承包结算总额的 扣留保修金,余款在验收合格后10日内付清。保修期满后,支付保修金时应扣除保修期间因乙方原因发生的维修费后一次性支付给乙方。

7.4、按国家规定及甲方财务管理制度由乙方负担承包结算金额的2%的个人所得税有关税费由甲方财务部门依据合同约定价扣代缴。

第八条:施工安全:重大伤亡及其他安全事故处理

8.1、安全施工:施工人员进厂7天内办理人身意外伤害保险,并带原件到公司质安部备案。乙方必须执行国家和政府部门颁布的有关安全生产的法律、法规及各项规定,严格按照安全操作规范组织施工。乙方未经以上规范组织施工,造成机械伤害、触电、高处坠落、火灾等安全事故,由乙方负全部责任(包括法律责任、经济责任及其连带责任)。

8.2、施工期间,乙方在安全管理方面,要严格依据《建筑安装工人安全技术操作规程》及《建筑施工安全检查标准》及甲方的有关规章制度组织施工。

8.3、乙方组织的各工种工作人员必须执行甲方现行的有关安全生产各项制度,接受"三级教育",乙方负责任及特殊工种人员必须持证上岗,严禁出现"三违"现象,如出现后果自负。

8.4、乙方施工期间出现非甲方原因造成的居住、饮食、(如食物中毒)、行为(如打架斗殴)等方面的人身伤亡事故,责任全部由乙方承担(包括法律责任、经济责任及其连带责任)。

8.5、乙方必须认真接受甲方及建设主管部门、政府其他有关部门的安全生产检查,乙方自带的施工机械设备在各方面必须符合国家规定,如机械性能良好,安全防护装置齐全、灵敏、有效等,同时必须按照规定为作业人员配发合格的安全劳动防护用品。

8.6、甲方提供的机械设备及防护用品,经检查后不符合产品质量要求的乙方有权拒绝使用,因乙方检查不到位,而在使用中出现安全事故,甲方概不承担责任。

8.7、乙方对施工现场发生伤亡事故的伤员要及时护送医院全力进行抢救,在保护好现场的同时立即上报甲方项目部,分公司及生产安全部,不准隐瞒不报或少报。在抢救伤员移动现场设施时,要做好记录或拍照工作,不准破坏事故现场。乙方应积极配合甲方及当地政府部门对现场的勘察和事故调查,不得提供伪证。施工期间发生10000元以上的安全事故为重大安全事故,乙方必须将事故过程及结果及时上报甲方生产安全部,以此来确定和划分事故责任:死亡1-3人为特大安全事故,乙方在保护好现场的`同时对事故过程和结果直接上报甲方生产部及当地政府主管部门,乙方有义务积极配合有关部门对事故的查实处理。

8.8、乙方发生人员伤亡时,不管事故的责任在哪一方,必须做好事故善后处理。

8.9、甲方应为乙方提供规范中要求的相关设施,创造良好的施工环境,否则,因甲方所提供设施,设备不利造成的事故,由甲方承担其责任。

第九条:工程质量验收评定、奖罚与工程保修

9.1、工程质量验收评定

9.11、乙方必须按照甲方指定的施工方法,用已检合格的材料(或设备)进行施工,且上道工序完工后经甲方项目部专职质检员验收合格后,方可进行下道工序施工,否则造成的损失由乙方承担。

9.12、施工项目中存在的隐蔽工程,乙方必须通知甲方项目部组织有关人员进行隐蔽验收,验收合格后方可进行下道工序施工经验收不合格的隐蔽工程,乙方必须在甲方限定的期限内整改完毕,并重新组织验收。

9.13、对于分部工程,经甲方项目部组织技术部。质量部负责人及总监理工程师的验收或建设单位项目负责人等进行验收,地基与基础、主体结构工程的验收,除以上验收组之外应邀勘察、设计单位项目负责人参加验收,经上述验收合格后方可进行下道工序施工。

9.14、工程全部完工后,乙方向甲方申请工程验收,甲方收到申请后及时组织有关人员进行验收,并给予书面指令评定,作为乙方进行工程结算的依据之一。

9.2、奖罚

9.21、施工过程中,乙方和甲方质检员对工程质量要随时跟踪检查,对不符合质量标准的施工作业要及时纠正,乙方必须无条件整改。否则甲方有权终止合同,并将乙方清退出场。

9.22、甲方技术、质量部门有关人员有权对乙方正在施工的工程进行不定期抽查,如抽查中发现有不符合标准的施工作业,乙方必须无条件整改,直至符合标准,且甲方按照项目部制定的质量管理制度进行相应的经济处罚。

9.23、乙方有责任在甲方限定期限内对不符合合同约定质量标准的工程进行返工或返修,并承担返工或返修所发生的全部费用,否则,甲方有权直接处置,一切费用从乙方应接劳务费中扣除,并酌情处以乙方10000-50000元罚款。

9.24、乙方有权拒绝实施甲方下达的违反国家法律、法规及现行行业标准、规范、设计要求或操作规程的指令,因此而产生的纠纷由甲方相关部门协调解决。

9.3、工程保修:按国家建设工程质量保修制度和最低保修期限保修,乙方承包的分项工程保修期限按以下第七条执行,即:本工程的保修期限为(自竣工验收合格之日起计算)

9.31、屋面防水工程、有防水要求的卫生间及房间防水工程和外墙面的防渗漏工程等,保修期为5年。

9.32、供热与供冷系统工程,保修期为2个采暖期、供冷期;电气管线、给排水管道及设备安装工程,保修期为2年。

9.33、房屋是内外的装饰装修、门窗及相应的配件、油漆粉刷、玻璃幕墙等工程,保修期为2年。

第十条:文明施工

10.1、乙方在施工期间负责文明施工责任区的管理及卫生清扫工作。

10.2、乙方在施工期间,要负责其所属暂住人员的暂住证、体检证等各种证件及费用。 10.3、乙方在施工过程中必须严格按照建设部和内蒙古自治区颁发的"施工现场管理暂行规定"进行管理,确保文明施工。

10.4、本工程约定为内蒙古自治区级安全文明标准工地。

第十一条:环保要求

11.1、甲方负责制定施工期间的具体环保措施及要求。

11.2、乙方按甲方具体环保要求施工,甲方进行监督。

11.3、乙方在施工过程中使用的机械设备等产生的噪声,应采取有效措施,尽量减少对周围环境的影响,达到国家规定的建筑施工现场界声非放标准。

11.4、乙方要采取积极、有效的措施,减轻施工现场尘土污染。

11.5、按照甲方程序文件的要求,乙方要及时处置生活区及施工过程中产生的废弃物。 11.6、工程完工后,一方要对现场进行彻底的清理。

第十二条:材料机具供应

12.1、经甲乙双方共同协商,施工机具均由乙方自备。

第十三条:甲方的权利和义务

13.1、甲方有权要求乙方严格按照设计文件、技术交底和国家有关施工规范进行施工,工程质量符合本合同约定的质量等级,达到国家建筑工程质量等级验证标准的要求。遵守甲方的技术质量管理制度,否则,乙方承担由此造成的损失。

13.2、甲方有权要求乙方按合同约定的期限完成所承包的工程任务量,否则,由此造成的损失由乙方承担。

13.3、甲方有权依据国家或政府部门制定的有关法律、法规、和定额标准及本公司管理程序文件等对乙方施工现场的安全生产、文明施工、材料消耗等进行统一管理、协调、调度,并有权进行监督和控制。

13.4、甲方有权对乙方的违规行为提出限期整改要求,若乙方不能按要求整改或严重损害甲方利益和信誉时,甲方有权将乙方清退出施工现场,同时终止合同,并不予结算乙方已完成工程的劳务费,因此造成的一切损失由乙方承担。

13.5、甲方有义务按施工进度和预算定额用量按时提供材料,同时按合同约定向乙方支付费用,并负责工程施工的组织、协调与技术、质量、安全、场容等方面的交底和本工程中各工种、工序的协调配合工作。

第十四条:乙方的权利和义务

14.1、乙方有义务拒绝甲方下达的违反国家法律、法规及文明施工规范和安全操作规程的指令。

14.2、乙方有义务审查所属工人身份情况,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,不得雇佣聋哑、呆傻、残疾、无技术女工不满18周岁和超过55周岁的工人。

14.3、乙方有义务将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、工作证号及身份证号),并报甲方备案,已备教育和检查。

14.4、在施工生产过程中,乙方应保证劳务人员的相对稳定,不能随意变更在册人员,本工程人员变动率应小于10%,乙方应保证按期、按项、按量完成与甲方签订合同范围内的生产任务,服从甲方的统筹安排,统一调动。

14.5、乙方必须按施工图纸进行施工,如有合理化建议报甲方审阅,经审阅采纳的建议,需办理变更手续后方可变更。在施工中应注意保护成品、半成品及甲方租借的机械、设备和工具等。

14.6乙方应对工人进行安全生产、文明施工、卫生防疫及交通安全、防火作业、煤气中毒等方面教育,乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度,服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向甲方提供有关情况和资料。

14.7、乙方工人违反安全操作规程,违章作业或在施工现场打架斗殴,造成自身或他人的伤亡事故,由乙方承担全部责任(包括经济责任、法律责任及其连带责任)。

14.8、乙方要根据甲方支付工程款幅度为底线,合理支付劳务工资,依法雇佣和清退劳工,因拖欠劳工工资引起纠纷,一切责任由乙方承担。

14.9、乙方应向甲方签订"质量保证承诺书"与"施工环境和职业健康安全生产协议书"。

第十五条:违约责任

15.1、因本工程所发生的属于乙方应承担的债务由乙方自行负责清算,并承担民事责任,甲方不承担连带责任。

15.2、乙方在合同约定进场时间内未进场,造成工期延误,甲方可终止合同,并按合同约定提出索赔。乙方无故撤走工人,并对合同工期造成影响时,在2日内仍未能恢复劳务人员,甲方有权拒付其未领的劳务费,终止合同,并有权要求索赔约(乙方承担违规责任索赔甲方损失的二倍)。

15.3、乙方进场的施工队伍不符合要求甲方要求时,甲方有权要求乙方及时更换、调整、乙方无法更换、调整时,甲方有权终止合同。

15.4、因乙方责任造成质量事故和工期延误,每延迟一天乙方支付违约罚款甲方可不经乙方同意在其工程款中直接扣除由此而造成的经济损失。涉及施工质量的处罚按第9.2条执行。

15.5、乙方必须达到本合同约定的各项标准,未达到约定标准或有打架斗殴等违规行为给予___元处罚。

15.6、乙方在施工中没有按甲方的教育培训计划及有关规章制度施工,经检查发现存在安全隐患,甲方安全员下发整改通知单后未及时整改的,将处以50-20xx元罚款,并责令停工。

15.7、乙方必须执行安全防护设施和设备验收制度及甲方制定的安全规章制度、技术交底内容和程序文件。如不按以上规范进行操作施工,甲方安全员有权责令停工,同时处以50-20xx元罚款。

15.8、甲方有权监督、纠正乙方人员的违规、违纪操作,对不服管理的有权令其停止作业,对进场人员的安全教育每周审核,对未经教育的新工人责令其停工教育,对乙方的任何违规行为 ,甲方有权不经乙方同意处以100-3000元的罚款。

15.9、乙方在施工过程中有权拒绝甲方的违章指挥,并将违章违规指挥内容让甲方公司和生产部,甲方经核实后给予奖励。

15.10、本合同双方不得违约,如有违约,由违约方承担违约责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

第十六条:合同的生效和终止

本合同双方法定代表人或其委托代理人签订(盖章)后作为财务借款依据,经甲方总公司审核合格附审核意见单或合同评审单后方可生效,并作为结算依据。在工程竣工验收、结算完毕后除有关保修条款任然有效外,其他条款即告终止,保修期满期后,有关保修条款终止。

第十七条:其它

本合同附乙方身份证复印件,合同所签姓名与身份证姓名必须相符,否则不予借款及结算。

本合同一式四份(甲方项目部、行政部、财务部及乙方各执一份),乙方在完工结算时必须出示合同,以合同内容进行结算

项目经理签字:____________乙方签字:____________

联系电话:____________ 联系电话:____________

20__年__月__日 20__年__月__日

乙方身份证复印件粘贴处

"承包工程合同"延伸阅读